Immobiliare

Casi di successo nella perizia edilizia


En Perito judicial Inmobiliario no solo ofrecemos servicios de peritaje: resolvemos situaciones reales con informes técnicos sólidos, respaldados por años de experiencia y validados ante tribunales.
Aquí encontrarás algunos de nuestros casos prácticos más destacados, donde nuestro trabajo como geometri immobiliari e dell'edilizia marcó la diferencia en procesos legales complejos.

🔧 Caso 1: Defectos Constructivos en Promoción Residencial

📄 Objeto del peritaje: Evaluar grietas, humedades y problemas estructurales en viviendas recién construidas.
📌 Posizione: Valencia
🔍 Problemas detectados: Grietas estructurales, humedades ascendentes, desprendimientos en fachadas.
✅ Resultado: Sentencia favorable al grupo de compradores tras demostrar errores en diseño y ejecución.

👉 [Ver caso completo]

🌧️ Caso 2: Reclamación por Daños Tras Inundación

📄 Objeto del competenza: Determinar si los daños eran consecuencia directa del evento climático y valorar reparaciones.
📌 Posizione: Valencia
🔍 Problemas detectados: Humedades residuales, grietas internas, daños en solados y carpintería.
✅ Resultado: Reclamación aceptada por aseguradora gracias al informe técnico pericial válido ante tribunales.

👉 [Ver caso completo]

🏗️ Caso 3: Obra Inconclusa en Viviendas de Lujo

📄 Objeto del peritaje: Evaluar estado de las obras y cumplimiento contractual en promoción anticipada.
📌 Posizione: Castellón
🔍 Problemas detectados: Obras paralizadas, instalaciones incompletas, estructuras expuestas.
✅ Resultado: Devolución de cantidades abonadas más intereses por incumplimiento contractual.

👉 [Ver caso completo]

🔨 Caso 4: Reforma Mal Ejecutada en Vivienda

📄 Objeto del peritaje: Evaluar defectos tras reforma integral y calcular costes de reparación.
📌 Posizione: Alicante
🔍 Problemas detectados: Infiltraciones, nivelado incorrecto, fallos eléctricos y mal ventilación.
✅ Resultado: Sentencia favorable al propietario, obligando a la empresa de reformas a asumir correcciones.

👉 [Ver caso completo]

🚧 Caso 5: Reclamación por Obras Sin Licencia

📄 Objeto del peritaje: Verificar legalidad de obra realizada y evaluar posibles riesgos estructurales.
📌 Posizione: Valencia
🔍 Problemas detectados: Modificaciones estructurales sin autorización, riesgo de colapso parcial.
✅ Resultado: El Ayuntamiento ordenó demolición parcial y sanción administrativa al propietario.

👉 [Ver caso completo]

🧾 Caso 6: Tasación Errónea en Compraventa de Local Comercial

📄 Objeto del peritaje: Comparar tasación inicial con valor real del local comercial afectado.
📌 Posizione: Valencia
🔍 Problemas detectados: Desvalorización por ubicación, estado de conservación y normativas aplicables.
✅ Resultado: Se anuló contrato de compraventa y se devolvió señal por error en tasación previa.

👉 [Ver caso completo]

🛣️ Caso 7: Conflicto entre Arquitecto y Contratista en Obra Pública

📄 Objeto del peritaje: Analizar discrepancias en ejecución de obra pública y responsabilidades técnicas.
📌 Posizione: Castellón
🔍 Problemas detectados: Diferencias entre proyecto y ejecución, sobrecostos injustificados.
✅ Resultado: Se determinó responsabilidad compartida y se estableció plan de ajuste financiero.

👉 [Ver caso completo]

🏘️ Caso 8: Edificio Ilegal por Uso de Suelo No Residencial

📄 Objeto del peritaje: Confirmar ilegalidad constructiva y evaluar posibilidad de regularización.
📌 Posizione: Alicante
🔍 Problemas detectados: Promoción residencial en suelo industrial, carencia de licencias urbanísticas.
✅ Resultado: Demolición ordenada por autoridad competente y reclamación contra promotor.

👉 [Ver caso completo]

🧑‍⚖️ ¿Necesitas un informe pericial con validez legal?

Si estás enfrentando un problema similar, no lo dudes: necesitas un informe técnico elaborado por peritos judiciales certificados, capaz de defender tus intereses ante tribunales, aseguradoras o entidades financieras.

📩 Ci contatti oggi y solicita una evaluación inicial gratuita.
Te ayudaremos a obtener el respaldo técnico y legal que tu situación requiere.

🔍 Palabras clave SEO recomendadas:

  • Casos de éxito perito judicial inmobiliario
  • Informe pericial construcción ejemplos
  • Caso práctico perito judicial edificación
  • Perito judicial en Valencia casos
  • Reclamación seguros vivienda
  • Defectos constructivos informe técnico
  • Peritaje judicial obra inconclusa
  • Tasación judicial vivienda
  • Conflicto promotor comprador
  • Informe pericial válido ante tribunales



Link alla fonte

Immobiliare

Perizia giudiziaria per lavori eseguiti senza licenza comunale - Perizia giudiziaria per l'edilizia


🚧 Caso Práctico: Peritaje Judicial por Obra Realizada Sin Licencia Municipal

⚖️ Stato del caso

Un vecino de Valencia adquirió una vivienda con jardín privado en una zona residencial consolidada. Tras mudarse, decidió realizar una ampliación de la estructura existente para crear un espacio de uso como estudio de trabajo y taller. La obra fue ejecutada por una empresa local sin supervisión técnica ni presentación de proyecto ante el Ayuntamiento.

Meses después, durante una inspección rutinaria, el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento detectó que la ampliación carecía de toda autorización legal. Se ordenó la paralización de la obra, y posteriormente se emitió una orden de demolición por ilegalidad urbanística.

El propietario, consciente del error pero buscando regularizar la situación o recibir una compensación económica, acudió a nuestro equipo de geometri immobiliari e dell'edilizia para emitir un informe técnico pericial que ayudara a valorar:

  • El estado real de la obra.
  • Si era posible su legalización parcial.
  • Y el valor económico invertido para posibles reclamaciones.

Oggetto della perizia giudiziaria

El objetivo del informe pericial fue:

  1. Evaluar el estado técnico de la ampliación construida sin licencia.
  2. Analizar si cumplía con las normativas técnicas vigentes (CTE, seguridad estructural, eficiencia energética).
  3. Estudiar la viabilidad de legalización según el planeamiento urbanístico municipal.
  4. Determinar el valor de reposición de la inversión realizada para posibles acciones legales contra la empresa constructora.

🧪 Metodologia applicata

Nuestro proceso incluyó las siguientes fases:

  1. Recopilación documental:
  • Fotografías previas y posteriores a la obra.
  • Planos catastrales de la vivienda original.
  • Notificación oficial del Ayuntamiento sobre ilegalidad constructiva.
  1. Inspección in situ:
  • Evaluación de cimentación, estructura y cerramientos.
  • Revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias y térmicas.
  • Comprobación de accesibilidad y cumplimiento normativo básico.
  1. Estudio urbanístico:
  • Consulta del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) aplicable.
  • Análisis de usos permitidos, alturas máximas, volúmenes edificables y ocupación del terreno.
  1. Informe técnico pericial:
  • Redacción de un documento detallado con gráficos explicativos, fotografías y planos comparativos.
  • Incluyendo análisis de costes y viabilidad de regularización.

📄 Risultati della relazione peritale

Il rapporto ha concluso che:

  • La obra no tenía licencia municipal, por lo que se consideraba ilegal desde el punto de vista urbanístico.
  • Técnicamente, cumplía en general con los requisitos del CTE, aunque presentaba pequeños defectos menores.
  • No era viable su legalización debido a restricciones de volumetría y uso establecidas por el planeamiento.
  • El valor de reposición del coste total de la obra ascendía a 42.000 euros, incluyendo materiales, mano de obra y acabados.

Gracias al informe presentado, el afectado pudo interponer una demanda civil contra la empresa constructora, obteniendo una giudizio favorevole donde se reconoció la responsabilidad de esta última por haber ejecutado la obra sin asesoramiento técnico ni cumplir con la normativa vigente.

Valore della relazione dell'esperto

Este caso demuestra cómo un informe pericial bien fundamentado puede ser clave para obtener justicia y reparación económica cuando se actúa sin la debida asesoría técnica. Nuestra labor como geometri immobiliari e dell'edilizia es ofrecer claridad, respaldo legal y orientación estratégica en procesos complejos.

👇 ¿Tu obra carece de licencia y necesitas asesoría legal?

Si has realizado una reforma o construcción sin el aval técnico correspondiente y ahora enfrentas problemas legales o administrativos, podemos ayudarte a obtener un Relazione di esperti valida in tribunale.
📩 Ci contatti oggi e richiedere informazioni senza impegno sui nostri servizi di competenza judicial inmobiliario y de la construcción.

Parole chiave SEO utilizzate in questo articolo:

  • Peritaje judicial por obra sin licencia
  • Informe pericial construcción ilegal
  • Reclamación por mala asesoría constructora
  • Perito judicial Valencia urbanismo
  • Demolición ordenada por ayuntamiento
  • Legalización de obra sin licencia
  • Tasación judicial ampliación ilegal
  • Informe técnico obra no autorizada
  • Caso práctico perito judicial urbanístico
  • Conflicto entre promotor y comprador

Link alla fonte



Link alla fonte

Immobiliare

Perizia giudiziaria per l'umidità di risalita nelle abitazioni monofamiliari - Esperto giudiziario nel settore edile


💧 Caso Práctico: Peritaje Judicial por Humedad Ascendente en Vivienda Unifamiliar

⚖️ Stato del caso

Un cliente adquirió una vivienda unifamiliar de segunda mano en Alicante, construida hace más de 30 años. A los pocos meses de mudarse, comenzó a notar manchas oscuras en las paredes de la planta baja, olor a humedad y desprendimientos del revestimiento (pintura y yeso).

Tras consultar con varios técnicos y empresas de reforma, se le informó que podría tratarse de humedad ascendente por capilaridad, un problema grave que afecta tanto al estado estructural como al valor comercial de la vivienda.

La aseguradora del hogar denegó la reclamación argumentando que no era un siniestro cubierto, mientras que el vendedor negó responsabilidad afirmando que no tuvo conocimiento previo del problema.
La persona interessata aveva bisogno di un informe esperto técnico y válido legalmente para presentar una reclamación formal o iniciar un proceso judicial si fuera necesario.

Oggetto della perizia giudiziaria

L'obiettivo del rapporto era:

  1. Confirmar si efectivamente existía humedad ascendente por capilaridad.
  2. Determinar su origen y extensión.
  3. Evaluar posibles causas estructurales (falta de barrera física contra la humedad, filtraciones externas, etc.).
  4. Estimar costes de reparación y emitir un dictamen imparcial con validez judicial.

🧪 Metodologia applicata

Il nostro team di esperti ha seguito questa procedura:

  1. Recopilación documental:
  • Fotografías de la vivienda antes y después de detectar los daños.
  • Informes técnicos anteriores (si los hubiera).
  • Contrato de compraventa y posible memoria técnica del inmueble.
  1. Inspección in situ:
  • Medición de humedad residual mediante higrómetro digital.
  • Análisis visual de zonas afectadas: altura típica de la humedad ascendente (~1m), coloración, textura del yeso.
  • Revisión de solados, muros exteriores e instalaciones cercanas.
  1. Estudio técnico:
  • Uso de termografía infrarroja para identificar patrones térmicos asociados a humedad.
  • Comprobación de presencia de barrera anti-humedad en cimentación (en caso de estar presente o ausente).
  • Descartamos otras causas comunes: infiltraciones, condensación o problemas de ventilación.
  1. Informe técnico pericial:
  • Documento detallado con gráficos explicativos, fotografías, planos y cuadro económico de reparaciones necesarias.

📄 Risultati della relazione peritale

Il rapporto ha concluso che:

  • Se confirmó la presencia de humedad ascendente por capilaridad, originada por la ausencia de barrera física contra la humedad en la cimentación original.
  • No se encontraron indicios de mantenimiento preventivo ni actuaciones correctivas realizadas anteriormente.
  • La humedad afectaba a tres habitaciones principales de la planta baja, generando riesgos de moho y deterioro progresivo.
  • El presupuesto estimado de reparación ascendió a 18.500 euros, incluyendo demolición parcial, inyección de barreras químicas, reyesado y pintura nueva.

Gracias al informe presentado, el cliente pudo interponer una demanda civil contra el vendedor, obteniendo una giudizio favorevole donde se reconoció haber omitido información relevante sobre el estado real de la vivienda.

Valore della relazione dell'esperto

Questo caso illustra come un informe pericial bien fundamentado puede ser clave para obtener justicia y compensación económica cuando se adquiere una propiedad sin conocer sus defectos ocultos. Nuestra labor como geometri immobiliari e dell'edilizia es ofrecer claridad, respaldo legal y orientación estratégica en procesos complejos.

👇 ¿Tu vivienda tiene humedad y no sabes por qué?

Si has notado signos de humedad en tus paredes y temes que puedan estar afectando el valor de tu vivienda, podemos ayudarte a obtener un Relazione di esperti valida in tribunale.
📩 Ci contatti oggi e richiedere informazioni senza impegno sui nostri servizi di competenze giudiziarie nel settore immobiliare e delle costruzioni.

Parole chiave SEO utilizzate in questo articolo:

  • Peritaje judicial humedad ascendente
  • Informe pericial vivienda con humedad
  • Reclamación por venta de vivienda defectuosa
  • Esperto giudiziario costruzioni Alicante
  • Defectos constructivos vivienda antigua
  • Tasación judicial daños por humedad
  • Caso práctico perito inmobiliario
  • Humedad por capilaridad vivienda
  • Perito judicial para reclamar venta vivienda
  • Informe técnico legal humedad paredes

Link alla fonte



Link alla fonte

Immobiliare

La perizia giudiziaria per il lavoro incompiuto nello sviluppo degli alloggi di lusso


🏗️ Caso Práctico: Peritaje Judicial por Obra Inconclusa en Promoción de Viviendas de Lujo

⚖️ Stato del caso

Un grupo de compradores adquirió viviendas de lujo en régimen de promoción anticipada (sobre plano) en una urbanización exclusiva de Castellón. El contrato establecía una fecha de entrega de obra finalizada, con todos los acabados completos y listos para habitar. Sin embargo, tras el plazo estipulado, los promotores no solo no entregaron las llaves, sino que dejaron las viviendas sin acabar, sin instalaciones funcionales y con estructuras expuestas.

Los afectados decidieron interponer una demanda colectiva contra el promotor, exigiendo la devolución de las cantidades abonadas y daños por incumplimiento contractual. Para respaldar su reclamación, necesitaban un informe pericial técnico con validez legal que evaluara:

  • El estado real de las obras.
  • Si se cumplió lo pactado contractualmente.
  • Y el valor real del inmueble en su situación actual.

Oggetto della perizia giudiziaria

El objetivo del informe pericial fue triple:

  1. Evaluar el grado de ejecución de las obras y si correspondían al proyecto original aprobado.
  2. Determinar si existía incumplimiento contractual por parte del promotor.
  3. Realizar una tasación realista del valor de las viviendas en su estado actual, para calcular el perjuicio económico de los compradores.

🧪 Metodologia applicata

Nuestro equipo de peritos judiciales siguió estos pasos:

  1. Compilazione di documentari:
  • Contratos de compraventa firmados.
  • Proyecto arquitectónico original y licencia de obras.
  • Fotografías del estado actual de las viviendas.
  • Documentación urbanística municipal.
  1. Ispezione in loco:
  • Evaluación del avance físico de las obras.
  • Comprobación de ausencia de instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización.
  • Análisis de estructura general y cimentación.
  • Identificación de riesgos patológicos por exposición prolongada.
  1. Comparativa contractual:
  • Se contrastó lo prometido contractualmente con lo realmente ejecutado.
  • Se identificó que las viviendas se encontraban en un estado de obra muy avanzado, pero sin terminar, sin garantías ni condiciones mínimas de habitabilidad.
  1. Tasación judicial:
  • Se realizó una valoración económica ajustada al estado real de las viviendas.
  • Se comparó con el precio pagado por los compradores para determinar el perjuicio económico.
  1. Redacción del informe pericial:
  • Incluyó gráficos explicativos, fotografías, planos comparativos y cuadros económicos detallados.

📄 Risultati della relazione peritale

El informe concluyó que:

  • Las viviendas no estaban terminadas ni aptas para la ocupación.
  • Existían incumplimientos claros del promotor respecto al contrato firmado.
  • No se respetó el plazo de entrega ni se notificó oficialmente el retraso justificado.
  • El valor real de las viviendas en su estado actual era un 60% inferior al pagado por los compradores.

Gracias al informe presentado como prueba en el juicio civil, los afectados obtuvieron una giudizio favorevole, donde se reconoció el incumplimiento contractual y se ordenó la devolución de las cantidades abonadas más intereses de demora.

Valore della relazione dell'esperto

Este caso pone de manifiesto cómo un informe pericial bien fundamentado puede ser decisivo en procesos legales complejos. Nuestra labor como geometri immobiliari e dell'edilizia no solo es técnica, sino estratégica para respaldar reclamaciones y proteger los derechos de los ciudadanos frente a promotores negligentes.

👇 ¿Estás involucrado en una compra de vivienda en promoción que no se cumplió?

Si has invertido en una vivienda en fase de proyecto y ahora no puedes disfrutar de ella por incumplimientos del promotor, podemos ayudarte a obtener un Relazione di esperti valida in tribunale.
📩 Ci contatti oggi e richiedere informazioni senza impegno sui nostri servizi di competenza judicial inmobiliario y de la construcción.

Parole chiave SEO utilizzate in questo articolo:

  • Peritaje judicial obra inconclusa
  • Informe pericial vivienda sin terminar
  • Reclamación por promotor incumplido
  • Tasación judicial promoción vivienda
  • Defectos constructivos promoción anticipada
  • Perito judicial construcción Castellón
  • Daños por incumplimiento contrato promotor
  • Informe técnico obra paralizada
  • Perito judicial para compradores de vivienda
  • Caso di studio esperto immobiliare



Link alla fonte

Immobiliare

Discrepancias en las valoraciones inmobiliarias


Las discrepancias en las valoraciones inmobiliarias pueden surgir debido a diversas razones, ya sea por diferencias en los métodos de valoración, interpretación de datos, condiciones del mercado o enfoques utilizados por diferentes peritos. Abordar estas discrepancias requiere un enfoque cuidadoso y una comunicación efectiva. Aquí hay algunas estrategias comunes para manejar las discrepancias en las valoraciones inmobiliarias:

1. Revisión de Metodologías Utilizadas:

  • Analizar y comparar las metodologías utilizadas por diferentes peritos. Es posible que las discrepancias surjan debido a la elección de diferentes métodos de valoración. La revisión de estos enfoques puede ayudar a identificar posibles áreas de divergencia.

2. Revisión de Datos y Factores de Comparación:

  • Examinar detenidamente los datos utilizados en las valutazioni, como propiedades comparables, tasas de capitalización y otros factores relevantes. Asegurarse de que ambos peritos tengan acceso a información precisa y actualizada.

3. Comunicación Directa:

  • Fomentar una comunicación abierta y directa entre los peritos involucrados. Esto puede implicar discusiones cara a cara, llamadas telefónicas o intercambio de correos electrónicos para abordar y aclarar cualquier discrepancia.

4. Resolución de Desacuerdos Técnicos:

  • Si las discrepancias se deben a desacuerdos técnicos, buscar una resolución mediante la revisión de la literatura técnica o la consulta con expertos en la materia. La objetividad y el enfoque basado en hechos son esenciales.

5. Utilización de Terceros Independientes:

  • En casos de discrepancias significativas, recurrir a un tercer perito independiente para realizar una revisión imparcial de las valoraciones. Esto puede proporcionar una perspectiva adicional y ayudar a llegar a un consenso.

6. Negociación y Compromiso:

  • En algunos casos, puede ser necesario llegar a un compromiso o negociación entre las partes involucradas. Esto podría implicar ajustes en las valoraciones o la adopción de un enfoque intermedio.

7. Revisión de Condiciones del Mercado:

  • Evaluar las condiciones del mercado en el momento de la valoración. Las discrepancias pueden deberse a cambios en las tendencias del mercado que no fueron plenamente considerados inicialmente.

8. Revisión de Elementos Específicos:

  • Examinar elementos específicos que podrían influir en la valoración, como características únicas de la propiedad, cambios en el entorno económico o regulaciones locales.

9. Documentación Detallada:

  • Mantener una documentación detallada de los procesos de valoración, metodologías utilizadas y datos considerados. Esto puede ser útil en el caso de disputas y proporcionar claridad sobre las decisiones tomadas.

10. Mediación o Arbitraje:

css

- En situaciones en las que no se puede llegar a un acuerdo, considerar la mediación o el arbitraje como métodos alternativos de resolución de disputas. Esto implica la intervención de un tercero neutral para facilitar la resolución.

11. Cumplimiento de Normativas y Estándares Profesionales:

diff

- Asegurarse de que las valoraciones cumplan con las normativas y estándares profesionales establecidos por organismos relevantes. Esto puede proporcionar un marco objetivo para la valoración y reducir las discrepancias.

La resolución de discrepancias en las valoraciones inmobiliarias a menudo requiere una combinación de análisis técnico, comunicación efectiva y, en algunos casos, la intervención de terceros imparciales. La transparencia y la disposición para colaborar son esenciales para lograr un consenso y llegar a una valoración que refleje de manera precisa el valor de la propiedad en cuestión.



Link alla fonte

Immobiliare

Peritos Judiciales de la Construcción e Inmobiliario – Perito Judicial de la construcción


En el mundo digital actual, cada vez más personas acuden a internet en busca de respuestas legales, técnicas y económicas relacionadas con el sector inmobiliario y de la construcción. En este contexto, el rol del perito judicial de la construcción e inmobiliario cobra una importancia crucial, no solo como experto técnico, sino también como fuente de confianza en asuntos complejos que afectan a propietarios, compradores, arquitectos, constructores y abogados.

Pero… ¿qué temas son los que más se buscan en internet cuando alguien necesita de un perito judicial especializado en construcción o inmuebles?

Hemos analizado tendencias, keywords y consultas recurrentes para traerte un desglose completo de los ámbitos más populares y demandados en internet.

🏗️ 1. Valoraciones Periciales: Cuánto vale tu propiedad (y por qué)

Uno de los términos más buscados es “valoración pericial inmobiliaria”.
Las personas quieren saber cuánto vale su casa, local comercial o terreno, especialmente cuando:

  • Venden o compran inmuebles
  • Solicitan créditos hipotecarios
  • Se enfrentan a conflictos de herencia
  • Necesitan justificar valoraciones ante tribunales

Un perito judicial no solo calcula el precio, sino que justifica técnicamente el valor del inmueble, basándose en normativas, estado de conservación, ubicación y comparables reales del mercado.

🔍 Palabras clave más buscadas:

  • “¿Cómo se hace una valoración pericial?”
  • “Cuánto cuesta tasar una casa”
  • “Diferencia entre tasación bancaria y pericial”

💣 2. Daños y Perjuicios: Quién paga los desperfectos

Este es otro de los grandes temas. Muchos usuarios llegan a internet tras sufrir daños en sus viviendas provocados por:

  • Humedades estructurales
  • Obras vecinas mal ejecutadas
  • Difetti di costruzione
  • Fallos en instalaciones eléctricas o de agua

Aquí entra en juego el perito judicial en daños materiales, quien puede emitir informes periciales que sirvan como prueba en juicio.

📊 Tendencias de búsqueda:

  • “¿Quién paga los daños por humedad en la pared?”
  • “Perito para daños en obra nueva”
  • “Reclamar daños por filtraciones de agua”

📜 3. Conflictos de Linderos y Propiedad: Saber quién es dueño de qué

La falta de claridad sobre linderos, servidumbres o colindancias genera miles de litigios al año.
El perito judicial ayuda a resolver estos conflictos mediante mediciones topográficas, análisis de escrituras y estudios georreferenciados.

🔎 Búsquedas comunes:

  • “Problemas con linderos ¿qué hacer?”
  • “¿Cómo demostrar que un muro es mío?”
  • “Perito para medir terreno”

🛠️ 4. Defectos de Construcción: Qué hacer si tu casa tiene fallos

Una de las principales razones por las que se contrata a un perito judicial es por defectos ocultos en la construcción.
Muchos ciudadanos llegan a internet tras descubrir grietas, filtraciones, problemas estructurales o errores en acabados.

📌 Temas clave en búsquedas:

  • “Mi casa tiene grietas ¿puedo reclamar?”
  • “Defectos de construcción más comunes”
  • “Cómo denunciar una constructora”

🧾 5. Informes Periciales para Juicios: Cómo validar tu caso ante un juez

Los informes periciales son documentos técnicos fundamentales en procesos civiles, mercantiles y administrativos.
Millones de usuarios buscan cómo obtener uno válido legalmente, cómo presentarlo y qué debe contener.

🔍 Palabras clave relevantes:

  • “Modelo de informe pericial construcción”
  • “Cómo presentar un informe pericial ante un juez”
  • “¿Qué incluir en un informe pericial inmobiliario?”

🎯 Conclusión: El Perito Judicial, Experto Indispensable en un Mundo Digital

A medida que los conflictos inmobiliarios y de construcción se vuelven más frecuentes y complejos, la figura del perito judicial de la construcción e inmobiliario gana protagonismo.
Y aunque antes era un perfil poco conocido fuera del ámbito jurídico, hoy millones de personas lo buscan activamente en Google, redes sociales y plataformas profesionales.

Si necesitas asesoría técnica legal en cualquiera de estos ámbitos, recuerda que no cualquier opinión sirve.
Necesitas la de un experto reconocido, independiente y validado judicialmente.

📌 ¿Buscas un Perito Judicial de la Construcción e Inmobiliario?

Contáctanos hoy y encuentra respuestas claras, rápidas y avaladas técnicamente.
Somos especialistas en todos los ámbitos mencionados y ayudamos a nuestros clientes a ganar casos con informes sólidos y precisos.

📞 Llámanos 662221582 |

📧 Escríbenos clientes@aureliotamarit.es | 📍 España



Link alla fonte

Immobiliare

Diferencias entre un Perito Técnico y un Perito Judicial en el Sector Inmobiliario y Construcción – Perito Judicial de la construcción


📊 Diferencias entre un Perito Técnico y un Perito Judicial en el Sector Inmobiliario y Construcción

¿Sabes cuál es la diferencia entre un perito técnico y un perito judicial en el ámbito del sector inmobiliario y la construcción? Muchas personas confunden ambos roles, lo cual puede llevar a errores importantes a la hora de solicitar un informe o presentar pruebas en un proceso legal.

En este artículo te explicamos las diferencias clave entre ambos perfiles, su alcance, funciones principales y cuándo necesitas uno u otro según tu situación específica.

🧑‍🔧 ¿Qué es un Perito Técnico?

A perito técnico es un profesional especializado (generalmente arquitecto, ingeniero o aparejador) que realiza evaluaciones técnicas de propiedades, construcciones, daños estructurales, valutazioni inmobiliarias o cualquier análisis relacionado con el estado físico o funcional de una edificación.

🔹 Funciones comunes:

  • Evaluar el estado de una vivienda antes de comprarla.
  • Realizar tasaciones inmobiliarias para bancos o particulares.
  • Analizar grietas, humedades o problemas constructivos.
  • Emitir informes técnicos sin carácter legal.

🔹 Características:

  • No tiene formación jurídica específica.
  • Su informe sirve como base técnica para decisiones comerciales o privadas.
  • Puede ser contratado por particulares, empresas o entidades financieras.

⚖️ ¿Qué es un Perito Judicial?

A perito judicial, por otro lado, es un profesional que posee además formación legal y normativa, lo que le permite emitir informes con validez ante los tribunales. Estos documentos son utilizados como prueba fehaciente en procesos civiles, penales o administrativos.

🔹 Funciones comunes:

  • Elaborar informes periciales solicitados por jueces o abogados.
  • Asesorar en conflictos legales sobre construcción, daños materiales o incumplimientos contractuales.
  • Comparar presupuestos y ejecución real de obras públicas o privadas.
  • Determinar responsabilidades técnicas en juicios.

🔹 Características:

  • Debe estar colegiado y tener certificación en peritaje judicial.
  • Sus informes tienen valor legal y pueden usarse como prueba en juicio.
  • Suele actuar bajo encargo judicial o mediante colaboración con bufetes de abogados.

🆚 Comparativa rápida: Perito Técnico vs Perito Judicial

Criterio Perito Técnico Perito Judicial
Formación Arquitecto, Ingeniero, Aparejador Formación técnica + capacitación en derecho y legislación
Ámbito de actuación Privado Judicial
Validez del informe Técnica, no vinculante legalmente Legal, admisible como prueba
Destinatario Particulares, empresas, bancos Jueces, abogados, partes implicadas en juicios
Responsabilidad Profesional Penal y civil

🛠️ Cuándo necesitas un Perito Técnico

  • Quieres comprar o vender una propiedad y deseas saber su estado real.
  • Has detectado daños en tu vivienda y necesitas un diagnóstico técnico.
  • Buscas una tasación objetiva para tramitar un préstamo hipotecario.
  • Necesitas un estudio previo antes de emprender una reforma importante.

🏛️ Cuándo necesitas un Perito Judicial

  • Estás involucrado en un litigio legal por defectos constructivos.
  • Tu seguro no cubre daños y necesitas respaldar tu reclamación con un informe válido.
  • Existe una disputa contractual en la ejecución de una obra.
  • Se requiere un dictamen imparcial para resolver un conflicto entre partes.

✅ Conclusión

La principal diferencia entre un perito técnico y un perito judicial radica en el carácter del informe: mientras el primero ofrece una opinión técnica útil para decisiones privadas, el segundo tiene valor legal y puede ser utilizado en un tribunal de justicia.

Entender estas diferencias te ayudará a elegir al profesional adecuado según tus necesidades. Si estás en un proceso judicial o quieres protegerte legalmente, es fundamental acudir a un perito judicial colegiado y especializado en el sector inmobiliario y construcción.

👉 ¿Necesitas un informe pericial válido ante los tribunales?

Si estás enfrentando un caso legal relacionado con la construcción, la propiedad inmobiliaria o el cumplimiento técnico de una obra, en Aurema Group contamos con un equipo de peritos judiciales certificados dispuestos a ayudarte.
📩 Contacta con nosotros hoy mismo y recibe asesoría personalizada.

🔍 Palabras clave SEO recomendadas:

  • Diferencia entre perito técnico y perito judicial
  • Informe pericial construcción
  • Perito judicial inmobiliario
  • Valoración técnica de viviendas
  • Perito judicial en Valencia
  • Tasación judicial de inmuebles
  • Informe técnico vs informe judicial
  • Esperto di costruzione giudiziaria
  • Peritaje en construcción España
  • ¿Cuándo contratar a un perito judicial?

📌 Recomendaciones técnicas SEO

  • URL amigable: /diferencia-perito-tecnico-judicial-inmobiliario
  • Meta title sugerido: Diferencia entre Perito Técnico y Perito Judicial en Construcción – Aurema Group
  • Meta description: Descubre las diferencias entre un perito técnico y un perito judicial en el sector inmobiliario y de la construcción. ¿Cuándo necesitas uno u otro?

Link alla fonte



Link alla fonte

Immobiliare

Perito tecnico edile - Perito giudiziario immobiliare


¿Necesitas un informe pericial para un juicio? ¿Estás involucrado en un litigio relacionado con una vivienda, una obra o una reclamación por defectos constructivos? Entonces necesitas los servicios de un perito judicial inmobiliario y de la construcción, un experto indispensable para resolver conflictos desde una base técnica y legal.

En este artículo te explicamos qué es un perito judicial, cuáles son sus funciones principales, en qué tipos de casos interviene y cómo puede ayudarte a ganar un caso judicial o asegurar el valor real de tu propiedad.

🔍 ¿Qué es un Perito Judicial Inmobiliario y de la Construcción?

A perito judicial inmobiliario y de la construcción es un profesional cualificado (generalmente arquitecto, ingeniero civil, aparejador o arquitecto técnico) encargado de emitir informes técnicos con validez legal ante los tribunales. Su labor es fundamental en procesos judiciales donde se requiere un análisis objetivo sobre:

  • El estado de una edificación.
  • La valoración de una propiedad.
  • Los daños estructurales o defectos constructivos.
  • Reclamaciones por incumplimientos contractuales en obras.
  • Evaluación de costes de reparación o ejecución.

Este tipo de perito no solo aplica conocimientos técnicos, sino que también debe conocer la normativa jurídica vigente para ofrecer informes válidos ante cualquier juzgado.

📚 Ámbitos Principales de Trabajo del Perito Judicial

Un perito judicial inmobiliario puede intervenir en múltiples áreas. Aquí te detallamos los más comunes:

1. 💼 Valoraciones y Tasaciones Judiciales

Realiza tasaciones inmobiliarias con carácter pericial para determinar el valor real de un inmueble en disputas por herencias, divorcios, expropiaciones, subastas o embargos.

2. 🧱 Informes Técnicos de Defectos Constructivos

Analiza grietas, humedades, filtraciones, problemas estructurales, errores en la ejecución de obras y otros defectos que pueden dar lugar a reclamaciones legales.

3. 🏗️ Análisis de Ejecución de Obras

Evalúa si una obra se ha realizado según el proyecto original, el presupuesto acordado o las normativas vigentes. Ideal para reclamar desviaciones de costes o calidad.

4. 🔥 Informes de Daños por Incendios, Inundaciones o Siniestros

Determina el alcance de los daños materiales y calcula el coste de restauración para aseguradoras o afectados en juicios por siniestros.

5. 🕵️‍♂️ Peritajes de Responsabilidad Profesional

Se utilizan cuando hay sospechas de negligencia profesional por parte de arquitectos, ingenieros, contratistas u otros agentes implicados en una construcción.

6. 🧾 Cálculo de Indemnizaciones y Cuantificaciones Económicas

Elabora informes económicos basados en mediciones reales para calcular indemnizaciones, daños emergentes o lucro cesante derivados de conflictos inmobiliarios.

7. 🏘️ Evaluación de Viviendas Antiguas y Edificios en Riesgo

Peritajes sobre el estado estructural de edifici antiguos, elementos en mal estado o riesgos de derrumbe, especialmente útiles en procedimientos administrativos o de seguridad ciudadana.

⚖️ ¿Cómo Actúa un Perito Judicial en un Caso Legal?

El proceso típico de actuación de un perito judicial especializado en inmuebles y construcción suele ser el siguiente:

  1. Encargo: Se le solicita redactar un informe pericial por parte de una parte del proceso (particular, abogado o empresa).
  2. Ispezione in loco: Visita al lugar para realizar mediciones, toma de muestras, fotografías y análisis técnico.
  3. Análisis documental: Estudio del proyecto, plano, contrato, informes previos o cualquier documento relevante.
  4. Redacción del informe: Redacción de un informe técnico con diagnóstico, cálculos, gráficos y conclusiones claras y objetivas.
  5. Presentación ante el tribunal: En algunos casos, el perito debe comparecer en juicio para defender su informe.

✅ Ventajas de Contratar a un Perito Judicial Especializado

Contratar a un perito judicial inmobiliario y de la construcción tiene múltiples beneficios:

  • ✔️ Asesoramiento técnico-jurídico personalizado.
  • ✔️ Informe válido en cualquier juzgado de España.
  • ✔️ Claridad en la exposición de hechos complejos.
  • ✔️ Mayor probabilidad de éxito en juicios civiles, mercantiles o contencioso-administrativos.
  • ✔️ Precisión económica y técnica en la valoración de daños o bienes.

📞 ¿Necesitas un Perito Judicial Inmobiliario?

Si estás inmerso en un conflicto legal relacionado con:

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Divorcios con bienes inmuebles.
  • 🏠 Compra-venta con disputas contractuales.
  • 🧱 Reclamaciones por defectos en la construcción.
  • 💧 Humedades, filtraciones o daños estructurales.
  • 🧯 Daños por incendios o inundaciones.
  • 💰 Ejecuciones hipotecarias o subastas.
  • 🏗️ Conflictos en obras o contratos de construcción.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Somos un equipo de peritos judiciales especializados en inmuebles y construcción, con amplia experiencia en informes técnicos reconocidos por todos los juzgados de España.

📲 Contáctanos Ahora

📞 Llámanos: +34 662221582
📧 Correo: clientes@aureliotamarit.es
📍 Ubicación: España
🌐

Solicita tu presupuesto sin compromiso y deja que un experto respalde tu caso con rigor técnico y legal.

🔍 Palabras Clave SEO del Artículo

Este artículo está optimizado para captar búsquedas en Google relacionadas con:

  • perito judicial inmobiliario
  • perito técnico construcción
  • informe pericial judicial
  • tasaciones judiciales
  • costruttore di esperti legali
  • peritaje de viviendas
  • informe técnico judicial
  • perito en construcción
  • valoración inmobiliaria judicial
  • perito para juicios inmobiliarios

🔄 Actualización Recomendada

Este contenido debe actualizarse periódicamente para mantenerse competitivo en SEO y adaptarse a nuevas normativas o tendencias del sector inmobiliario y judicial.



Link alla fonte

Immobiliare

Ambito di lavoro di un Esperto Giudiziario in Costruzione - Esperto Giudiziario in Costruzione


Nel settore immobiliare e delle costruzioni, le controversie tecniche e legali sono frequenti: dai difetti strutturali alle richieste di risarcimento per violazione del contratto. Per risolvere questi casi su una base tecnica e con valore legale, è essenziale avere una esperto di costruzione giudiziaria.

Un esperto di questo tipo non solo padroneggia il settore tecnico dell'edificio, ma sa anche come tradurlo in relazioni che possono essere utilizzate come prove valide in qualsiasi tribunale. In questo articolo spieghiamo Cosa fa un perito edileDi seguito sono riportati alcuni dei casi in cui può aiutarla e come scegliere il professionista migliore per il suo caso.

🔍 Chi è un perito edile?

A esperto di costruzione giudiziaria è un professionista qualificato (di solito un architetto, un ingegnere civile, un geometra o un tecnico edile) responsabile della redazione di relazioni tecniche con validità legale.

Questi rapporti vengono utilizzati in procedimenti legali civili, commerciali o contenziosi-amministrativi, se necessario:

  • Determinare lo stato attuale di una costruzione.
  • Valutare i danni materiali e la loro origine.
  • Quantificare i costi di riparazione.
  • Analizzare la conformità normativa di un cantiere.
  • Chiarisca le responsabilità tecniche.

L'esperto agisce come un esperto indipendenteche mira a portare chiarezza tecnica in un processo giudiziario complesso.

📐 Ambiti di lavoro di un perito edile giudiziario

Il lavoro di un esperto legale in questo settore copre molte aree. Le più importanti sono descritte di seguito:

1. 🧱 Analisi dei difetti costruttivi

Rileva e valuta gli errori nell'esecuzione dei lavori, come crepe, fessure, umidità, difetti strutturali, problemi di isolamento termico o acustico, ecc.

2. 🏗️ Valutazione dell'esecuzione dei lavori

Confronta ciò che è stato costruito rispetto al progetto originale e al budget firmato. Ideale per rilevare le deviazioni nelle scadenze, nei materiali o nella qualità dell'esecuzione.

3. 🔥 Rapporti tecnici sui sinistri

Perizie a seguito di incendi, inondazioni, caduta di alberi o qualsiasi evento che provochi danni strutturali o materiali agli edifici.

4. ⚖️ Valutazione del danno e costo delle riparazioni

Calcolo preciso dell'entità del danno e del costo finanziario del ripristino della proprietà alle sue condizioni originali.

5. 🕵️‍♂️ Indagine sulla responsabilità professionale

Analisi di possibili negligenze da parte di architetti, appaltatori, sviluppatori o imprese di costruzione.

6. 📊 Studi sulla patologia edilizia

Diagnosi di patologie in edifici: umidità di risalita, condensa, efflorescenze, corrosione del cemento armato, ecc.

7. 🧳 Consulenza tecnico-giudiziaria per le aziende

Servizi orientati alle imprese di costruzione, agli sviluppatori e alle società immobiliari che hanno bisogno di un supporto tecnico nelle controversie contrattuali, nelle garanzie o nei reclami dei clienti.

🧑‍⚖️ Tipi di relazioni peritali più richiesti

Tipo di rapporto Descrizione
Rapporto tecnico-giudiziario Diagnosi completa con fotografie, piani e analisi tecnica.
Rapporto di valutazione giudiziaria Valuta la proprietà o il danno dal punto di vista economico per le cause legali.
Rapporto di quantificazione del danno Il documento riporta in dettaglio i costi effettivi della riparazione del danno.
Rapporto sulla responsabilità professionale Identifica una possibile mancanza di diligenza da parte dei tecnici o delle aziende.

🧠 Come scegliere un buon perito edile?

Non tutti i geometri offrono lo stesso livello di dettaglio, accuratezza o competenza. Quando ne sceglie uno, consideri questi fattori chiave:

  • ✅ Qualifiche adeguate (architetto, ingegnere, geometra).
  • ✅ Esperienza dimostrabile nella stesura di relazioni giudiziarie.
  • Conoscenza della legislazione vigente (CTE, Codice Tecnico dell'Edilizia, normative antisismiche, ecc.)
  • ✅ Capacità di redigere rapporti chiari, completi e legalmente vincolanti.
  • ✅ Disponibilità a comparire in tribunale, se necessario.

💼 Vantaggi dell'assunzione di un testimone esperto specializzato

Assumere un esperto in costruzioni giudiziarie offre vantaggi fondamentali per vincere una causa o evitare perdite finanziarie:

  • ✔️ Rapporti tecnici oggettivi e verificabili.
  • ✔️ Base solida per presentare le prove al processo.
  • ✔️ Aumenta la probabilità di ottenere un compenso equo.
  • ✔️ Chiarezza sulle controversie tra sviluppatori, appaltatori e acquirenti.
  • ✔️ Assistenza agli assicuratori nella valutazione dei danni e dei sinistri.

📞 Ha bisogno di un perito edile?

Se sta affrontando un conflitto relativo a:

  • Richieste di risarcimento per difetti di costruzione.
  • Violazioni contrattuali nei lavori.
  • Danni dovuti a incidenti (incendio, acqua, ecc.).
  • Negligenza professionale in progetti o esecuzioni.
  • Controversie sulla valutazione degli immobili in tribunale.

È il momento di avere un esperto legale specializzato in ediliziacon la capacità di emettere relazioni tecniche riconosciute da tutti i tribunali della Spagna.

📲 Ci contatti

📞 Telefono: +34 662221582
📧 Email: clientes@aureliotamarit.es
📍 Ufficio: Spagna
🌐

Preventivo gratuito e senza impegno. Lasci che la aiutiamo a risolvere il suo caso con rigore tecnico e sostegno legale.

🔍 Parole chiave SEO consigliate

Questo articolo è ottimizzato per catturare il traffico organico nelle ricerche come:

  • esperto di costruzione giudiziaria
  • relazione dell'esperto tecnico
  • esperto tecnico legale
  • competenza dei lavori
  • Rapporto sui difetti costruttivi
  • costruttore di esperti legali
  • quantificazione del danno da costruzione
  • costruzione di relazioni tecniche giudiziarie
  • esperto di costruzioni per i processi
  • esperto tecnico dell'edilizia



Link alla fonte

Immobiliare

Come risolvere i problemi tecnici nella sua comunità di proprietari di casa


¿Tu comunidad de vecinos sufre problemas recurrentes como humedades en fachadas, filtraciones en el garaje, grietas en los pasillos comunes o incluso mal funcionamiento de instalaciones? Estos problemas no solo afectan la calidad de vida de los vecinos, sino que también pueden derivar en conflictos legales, reclamaciones a constructoras o discusiones sobre quién paga los arreglos.

La mejor forma de abordar estos casos es con ayuda de un perito judicial especializado en comunidades de propietarios, capaz de emitir informes técnicos con validez legal que sirvan tanto para tomar decisiones internas como para presentar pruebas en juicio si fuera necesario.

En este artículo te explicamos cómo puede ayudarte un perito judicial en tu comunidad de vecinos, qué tipos de informes ofrece y por qué es una figura clave para resolver disputas técnicas y económicas.

🔍 ¿Qué es un Perito Judicial para Comunidades de Propietarios?

A perito judicial especializado en comunidades de propietarios es un técnico cualificado (arquitecto, ingeniero civil, aparejador o técnico en edificación) encargado de realizar estudios técnicos sobre el estado de los inmuebles comunes del edificio.

Estos informes se utilizan para:

  • ✅ Detectar y analizar defectos constructivos.
  • ✅ Cuantificar costes de reparación.
  • ✅ Determinar responsables de daños.
  • ✅ Servir como prueba válida en procesos judiciales.
  • ✅ Asesorar en la toma de decisiones técnicas y económicas dentro de la comunidad.

Este tipo de perito actúa con objetividad y rigor técnico, sin intereses comerciales ni políticos, lo que le convierte en una figura clave para evitar enfrentamientos entre vecinos.

🧱 Principales Problemas Técnicos en Comunidades de Vecinos

Las comunidades de propietarios suelen enfrentarse a problemas comunes que requieren la intervención de un perito judicial. Algunos de los más frecuentes son:

1. 💧 Filtraciones y humedades en fachadas, sótanos y garajes

Es uno de los problemas más habituales. Pueden originarse por errores en la impermeabilización, roturas en tuberías, mal drenaje o falta de mantenimiento.

2. 🕳️ Grietas y fisuras en paredes y suelos

Pueden indicar asientos diferenciales, fallos estructurales o deficiencias en la ejecución de obra.

3. 🔊 Problemas de aislamiento térmico y acústico

Muchos edifici antiguos no cumplen con las exigencias actuales de confort, lo que genera malestar entre los vecinos.

4. ⚠️ Fallos en zonas comunes (ascensores, zonas ajardinadas, piscinas)

Reclamaciones por averías, mala ejecución o mantenimiento insuficiente.

5. 📉 Desvalorización del inmueble por estado de deterioro

Problemas visibles o repetidos pueden disminuir el valor de las viviendas del edificio.

📄 Tipos de Informes que Ofrece un Perito Judicial a las Comunidades

Tipo di rapporto Aplicación
Informe de filtraciones en garajes Identifica puntos críticos y causa raíz del problema.
Diagnóstico de humedades ascendentes Analiza la presencia de salinidad en muros y su alcance.
Evaluación de grietas y fisuras Determina si son estructurales o estéticas.
Informe de patología edificatoria Análisis global del estado del edificio.
Cuantificación económica de obras Presupuesto detallado de reparaciones necesarias.
Informe de responsabilidad técnica Evalúa si hubo negligencia en construcción o mantenimiento.

👨‍👩‍👧‍👦 Ventajas de Contratar a un Perito Judicial en tu Comunidad

Contratar a un experto en peritaje técnico tiene múltiples beneficios para la comunidad de propietarios:

  • ✔️ Diagnóstico objetivo de los problemas sin rumores ni suposiciones.
  • ✔️ Informe válido ante juzgados si hay que reclamar a empresas constructoras o aseguradoras.
  • ✔️ Claridad en la toma de decisiones: cuánto cuesta arreglarlo, quién es responsable y cómo hacerlo.
  • ✔️ Evita conflictos entre vecinos gracias al respaldo técnico imparcial.
  • ✔️ Mejora el valor del inmueble al corregir defectos que afectan a la imagen y seguridad del edificio.

🧾 Ejemplo Práctico: Filtraciones en el Garaje

Imagina que tu comunidad sufre filtraciones constantes en el garaje, con agua entrando por techos y paredes. Esto genera gastos recurrentes de limpieza, riesgo eléctrico y malestar general.

A perito judicial especializado podría:

  1. Realizar una inspección visual y termográfica para detectar focos.
  2. Medir la humedad residual en los materiales.
  3. Elaborar un informe completo con fotos, planos y análisis.
  4. Proponer soluciones reales y presupuestadas.
  5. Si procede, determinar si fue un error de construcción o falta de mantenimiento.

Este informe servirá tanto para negociar con la empresa responsable como para justificar una inversión importante en la Junta de Propietarios.

📞 ¿Necesitas un Perito Judicial para tu Comunidad de Vecinos?

Si tu comunidad enfrenta alguno de estos retos:

  • Reclamaciones por defectos constructivos en obra nueva.
  • Problemas repetidos de humedades o filtraciones.
  • Discusiones sobre quién paga ciertas reparaciones.
  • Conflictos con promotores, contratistas o aseguradoras.
  • Necesidad de un informe técnico imparcial.

Entonces es momento de contratar a un perito judicial especializado en comunidades de propietarios. Un informe bien realizado puede ahorrar miles de euros y muchos dolores de cabeza.

📲 Contáctanos Ahora

📞 Teléfono: +34662221582
📧 Email: clientes@aureliotamarit.es
📍 Atendemos en España
🌐 Web:

Presupuesto gratuito y sin compromiso. Déjanos ayudarte a resolver los problemas técnicos de tu comunidad con rigor y transparencia.

🔍 Parole chiave SEO consigliate

Este artículo está optimizado para captar búsquedas relacionadas con:

  • perito judicial para comunidades de propietarios
  • informe pericial para comunidad de vecinos
  • perito técnico en edificios
  • filtraciones en garajes de fincas
  • defectos constructivos en comunidades
  • humedades en fachadas de edificios
  • informe técnico para comunidad
  • perito judicial en problemas de construcción
  • cuantificación de daños en zonas comunes
  • perito para reclamar a constructora



Link alla fonte

Affitto casa a Miami

Valutatore immobiliare

Valutatore immobiliare

Riforme della casa

Arredamento per la casa